个人与公司的工程承包合同应该怎么写

在线问法 时间: 2023.11.21
692
4、双方约定的标准、具体为:五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式:1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算,并按下列约定执行:(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)工程单价:(含外运等其他一切费用)(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认,(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

工程承包合同怎么写?

工程承包合同怎么写?可能没怎么接触过的人茫然无知,不知该用怎样的条款去完成双方合约的签订。中达咨询就工程承包合同怎么写和大家介绍一下。

发包方(甲方):

法定代表人:

身份证号码:

承包方(乙方):

法定代表人:

身份证号码:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_____________________________项目_______型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况

1、工程名称:_____________________________项目_______型建设工程

2、工程地点:_____________________________

二、工程范围及内容:

1、工程量:_________平方米;

2、承包形式: 施工总承包 。

三、工期:

1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准,及_______年____月____日。

2、竣工日期:_______年____月____日。

3、合同总工期为_______工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列:

1、工程质量达到市优奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、符合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为:______________________________________________。

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列_______种方式:

1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为______________,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。

简单个人承包合同怎么写

法律主观:

承包合同是一种比较常见的合同,这种合同一般是比较常见的。承包合同方对承包中的项目的竣工时间以及所需要的材料有所规定。承包方应在一定的时间内将工程完成,并且交由发包人验收。工程承包协议书甲方:乙方:合同签订地:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及内容:工程量:承包形式:三、工期:1、开工日期:2、竣工日期:3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。四、质量标准采用下列:1、工程质量达到省优至鲁班奖;2、工程质量评定等级为优良;3、符合国家质量验收标准;4、双方约定的标准、具体为:五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式:1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)工程单价:(含外运等其他一切费用)(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。六、付款方式1、本工程预算款为:扣回工程预付款的方式为:2、工程款按方式支付,具体为:(1)本工程无预付款;(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%;(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。七、材料、设备供应:八、质量及验收1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。九、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。3、项目经理:现场代表(乙方):监理:现场代表(甲方):4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决十、安全及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。十一、甲方责任1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。4、履行其它本协议约定的义务以及负责十二、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。十三、违约责任1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。十四、附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于年月日在签署。3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。综上所述,个人承包合同一具体表现为承包人的权利大,相应的承包经营风险的压力也大,但是可以有效的避免自然在承包合同时,相互推卸责任。如还有其他疑问,欢迎在线咨询。

个人挂靠公司承接工程合同怎么写

个人挂靠公司承接 工程合同 内容包括:甲方的 公司名称 ,乙方的公司名称,经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,就合作开发、承揽(工程名称)的有关事宜,特签订本 合作协议 ,把双方应尽的责任以及违约事项写进去,最后签字盖章写好日期。 《民典法》第四百六十九条68当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。 第四百七十条68合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七) 违约责任 ; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

个人承包的合同

随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢?下面是我收集整理的个人承包的合同范本(精选5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

个人承包的合同1

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

就甲方所开发之_______项目工程由乙方承包修建之相关事宜,双方本着平等、自愿、诚实信用原则,为明确相互权利义务,经充分协商,达成如下建筑工程承包合同条款,以资双方共同遵守执行。

一、工程名称:

_______

二、工程概况:

_______项目位于____县文林镇城南安置一街。系地上17层,地下2层全框架电梯商住楼。总建筑面积约23480平方米。

三、工程工期:

20个月。从年____月____日起至年____月____日止。(以甲方下达的进场通知书的时间开始计算)

四、工程承包方式:

双包,即包工包料。

五、承包工程范围:

_______施工设计图纸所含施工工程内容除去门窗、消防、电梯、土石方开挖回填、铝合金白页、幕墙、底层营业房大理石装饰以外的全部工程。水、电工程只预埋管、不穿线,具体工程范围详见双方签字确认的《工程预算表》。施工中若遇图纸变更,所涉及的工程量以现场签证,照实结算。

六、工程价款:

1、工程单价为建筑面积每平方米 元。

2、工程总价款:以建筑面积乘以工程单价。建筑面积,按国家建筑面积计算规范计算。

七、付款方式:

甲方按工程进度向乙方付款。地面三层营业房完工,甲方向乙方支付100万元;此后,每竣工2层甲方向乙方付款50万元,主体全部竣工甲方向乙方付款金额达到500万元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款达到工程总价款的80%;工程竣工验收合格后________年内支付至总额的100%(全部付清)。超过付款时间三个月内不计利息,超过三个月按2%月息支付乙方,超过________年按5%月息计算;利息每季度付清。

八、工程履约保证金:

本合同签订之日,乙方向甲方交纳履约保证金贰佰万元(小写:200万元)。甲方于地下2层完工时向乙方退付100万元;地上3层营业房完工时向乙方退付100万元。

九、工程质量要求:

符合国家现行行业合格标准。

十、工程竣工验收:

_______项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成,并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料,视为乙方所完工程验收合格。

十一、工程主要XX调差约定:

合同履行过程中,若遇主要XX单价涨、跌幅度超过双方预算价格的5%,则双方按实进行工程价款调差。调差以同期的____市建设工程造价信息为依据。

十二、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、向乙方交付_______设计施工图二套,并组织进行设计施工技术交底。

2、对乙方的日常施工质量进行监督管理,做好记录。黄X担任甲方现场技术总工,李X、张X协助黄X工作。

3、聘请陵XX公司担任工程监理。

4、按本合同约定向乙方支付工程款。

5、对乙方所购XX质量进行监督检查,对乙方不合格XX有权要求乙方调换合格产品。

(二)乙方权利义务

1、严格按工程设计图纸施工。

2、所购主要建筑材料,如钢材、水泥等必须是大厂产品,以确保工程质量。

3、做好日常施工日志记录,确保工程顺利进行。

4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做,并自行承担由此造成的一切损失。

5、按建筑工程操作规程规范施工,安全施工、文明施工,不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处,则自行承担由此产生的相应责任及损失。

6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。

7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。

十三、特别约定

因不确定因素,若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时,双方应即时协商寻找资金,把工程及时竣工完成,不得窝工、停工。

十四、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同未尽事宜,双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的,按补充协议执行。

十六、本合同一式四份,双方签字盖章生效,各执二份。具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

________年____月____日

个人承包的合同2

甲方:

乙方:

甲方将座落在烽火敦五队的果园40亩承包给乙方:

一、承包期为________年,________年____月____日至________年____月到期。

二、乙方在承包期内,第________年上交承包费元人民币(大写:)。乙方首付保证金元人民币(大写:)共计人民币(大写:)。

三、________年度随行就市,由双方自行商议决定…承包费均以现金上缴,交费时间均为每年的____月____日(阳历)以前。

四、责任如下:

1、土地及果树所有权归甲方,乙方有经营管理权和承包受益权。在合同期内,乙方不得买卖、转租、转让果园,否则甲方收回果园,乙方无条件执行。乙方如有违约,甲方不退还保证金。

2、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务,但不得干涉乙方的自主经营权。

3、甲方提供果园内守护房间,水、电费自理与甲方无关。

4、乙方必须加强对果园的管理,及时中耕除草、培土、施肥、防治病虫害,加强果树生长期内的修枝抚育,整形修剪、冬季涂白,保持良好的树势树形,以延长果树的结果期。如若违反或人为损坏果树,甲方警告乙方仍不执行,甲方将终止合同不承担任何经济损失。

5、乙方有果园的自主经营权,水果销售权。

6、在承包期间,乙方应加强守护,有专人看守,防止人畜糟蹋果园。

7、在承包期内,如发生自然灾害造成的一切经济损失由乙方承担。

8、乙方对果树喷洒药物,应提前通知周围群众,以防发生事故,人畜死亡等,由乙方负全部责任,甲方不负任何连带责任。

9、合同履行期届满,乙方将果园、房屋、果窑工具等物资完好归还,如有损坏乙方应据实赔偿。

10、在承包期内若有修渠、修路费用等细节问题由乙方负责承担。

1、由于乙方看护不善,果树被偷砍或损害,应向甲方赔偿每株损失金1000元。

2、乙方在每年的月底之前,提前交清第________年的承包费,乙方逾期不交清承包费,甲方有权收回果园。

3、甲方如在合同期内买卖果园,提前通知乙方,甲方有权收回果园,终止合同,乙方无条件执行。

五、法律责任:本合同自双方签字之日起生效,本合同如有未尽事宜,须经甲方双方共同协商,补充协议附表说明。补充规定条件与本合同具有同等法律效力。合同期满,在同等条件下,乙方有优先承包权。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签字后即可生效。

甲方:

乙方:

________年____月____日

________年____月____日

个人承包的合同3

甲方:

乙方:

甲乙双方经过充分协商,本着公平合理、互惠互利的原则,就以下事项特订立本合同。

一、工程名称:

二、承包形式:

三、工程内容:

四、工期: 年 月 日至 年 月 日(因不可抗力或一周内连续停水停电48小时以上造成停工的,相应工期予以顺延。)

五、工程造价:暂定

六、结算方式:工程竣工验收合格后,依据本合同及国家预算定额,由具有资质的中介机构或甲方委派的具有资质的人员审定。甲方按决算价款分期或一次性付给乙方结算价款的90%,剩余10%作为质量保证金,待保修期满未发生质量问题余款一次付清。

七、质量标准:(略)

八、验收标准:(略)

九、双方责任:

1、甲方提供施工图纸或施工要求等文件,派驻专人作为施工现场代表,负责对乙方的监督、检查和管理。

2、甲方配合乙方解决施工现场的交通道路及施工用水、用电的接引事项,提供现场作标及确定标高。

3、接到施工图纸后,应按照施工要求提交施工方案,每月25日前提交本月完成工程量和下月施工进度计划。

4、乙方服从甲方派驻施工现场代表的监督、检查和管理,安全施工、文明操作。凡需分段验收的由甲方现场代表验收签字方为有效。

5、乙方施工期间应严格遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护的管理规定,按照相应规定办理有关手续,如有违反发生的一切责任由乙方自行承担。

6、乙方必须严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由乙方安全措施不力造成事故的,其相关责任和因此发生的费用,由乙方承担。

7、在施工期间如发生工程方案修改,增减工程量必须经过双方会签变更方案方为有效。

8、乙方如不能按期交工,每拖延一天应向甲方给付合同价款 %违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

9、如乙方交付工程交付质量不合格,应负责无偿返工。由于返工造成逾期交工的应向甲方承担合同价款 %的违约金,并赔偿甲方由此造成的一切损失。

十、保修期:

在保修期内,如有质量问题,乙方负责无偿维修,如乙方不能完成,则由甲方自行维修,所发生费用从预留维修款中扣除,不足部分由乙方补足。

十一、本合同未尽事宜,双方协商解决,由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。

十二、如发生纠纷无法协商时,可采用 方式解决。

十三、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 电 话:

经办人: 开户银行:

日 期: 日 期:

个人承包的合同4

发包方:(以下简称甲方)

承包方:

身份证号码 (以下简称乙方)

为明确责任,保障双方的权益,保证生产项目发、承包工作的顺利进行,根据本项目的具体情况,经甲乙双方充分协商一致,特订立本合同。 本合同是甲乙双方真实意思的表示,双方一致同意按合同条款执行。

一、项目名称:

二、项目地点:

三、承包范围:

四、项目内容:下料、管材弯管、板材折弯、整体铆拼、焊接、清理打磨、整形、组装,属承包范围内的原材料、在制品、产成品的转运等属承包范围内的内容。

五、承包方式

1、甲方发包形式为人工费(劳务费)清包。

2、乙方承包范围内的项目实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。

六、合同价款 最终以双方实际审定的工时数和批量生产交货台数结算。 工时单价为160元日。 整台交付单价元台。 人工费用包含乙方员工的工资、产品质量返工费、交通住宿、保险、乙方的管理费用等双方所明确的费用。

七、开工日期及交付 开工日期:________年____月____日,项目必须在________年____月____日全部生产完毕并合格交付。 乙方必须确实遵守规定的交货期,若有延误的情况以及因规格不合,质量不良,致验收不合格而遭退货时,乙方应依下列办法计算违约金付予甲方。

(一)过期____日内,每逾1天,按未交部分总价的1%接受甲方处罚。

(二)继续逾期3天以上至5天以内者,按未交部分总价的2%接受甲方处罚。

(三)继续逾期5天以上至10天以内者,按未交部分总价的3%接受甲方处罚。

(四)继续逾期10天以上,依违约论,不论未交部分数量,违约金以5%的一倍计算。

八、付款方式

1、生产完成验收合格后,____日内办理结算,结算总承包价款的80%,结算完毕后____日内,甲方支付剩余15%项目款(也可当月验收合格后在下月与甲方给本公司员工发工资时同步支付)。

2、其余5%保修金,自项目结束验收合格之日起满____日后____日内付清。

3、生产期间原则上不发生人工费用结算,但因乙方人员确因看病治疗的费用,可事先征得甲方公司总经理同意方可结算。

九、项目质量 乙方产品质量必须达到公司规定的各项合格标准。 乙方应严格按设计图纸、公司验收规范、公司生产计划要求生产(不含试制产品),否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方全部承担。 通过验收的货品在甲方再加工或交付客户时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

十、项目进度 在生产中,乙方应严格按照甲方公司《生产用工计划》派工生产,不得以任何理由要求多用工时,影响生产进度。 如非人为操作设备故障维修、停水停电、生产材料不按计划到厂导致误工误时,由甲方核实,总经理批准后方可具实调整《生产用工计划》。 十

一、甲方工作

1、开工前向乙方提供设计图纸,乙方应妥善使用和保管。

2、甲方有权对乙方在生产过程中的项目进度、质量、安全生产进行监督。 达不到要求时,提出整改要求直至勒令退场。 由此造成的经济损失甲方从乙方已完项目款项中扣回并保留追偿权利。

3、负责提供的生产用设备安拆和调试维修工作。 乙方未经允许擅自改动机电设备设置或操作不当导致安全事故,责任和经济损失由乙方全部承担。 十

二、乙方工作

1、乙方负责生产现场设备设施使用保养,设备故障报修。

2、甲方在生产过程中认为乙方有工作人员严重不称职,影响产品质量及工作进度时,可要求乙方更换。

3、生产实行日报制度,乙方应在每日上午上班时间告知甲方生产进度,计划完成情况、存在的问题和今日生产计划。

4、乙方应承担在本项目在移交前的成品及半成品的保护责任。

5、为保证生产质量,对于生产难点乙方应先报甲方公司,经甲方确认后方可批量生产,否则由此产生的一切责任由乙方负责。

6、乙方管理人员在生产期间(包括准备和收尾阶段)必须专职在岗。 生产项目管理人员必须配置手机,并保持24小时开机,保证生产期间(特别是紧急情况下)的`通讯畅通,同时安排节假日及夜间生产值班。

7、乙方生产负责人必须参加甲方召开的生产会议,乙方应落实会议决定的各项事宜。

8、乙方生产过程中产生的垃圾、边角料及废料应随时根据甲方要求有组织的清理运至指定地点。

9、乙方生产完毕后,应负责对因乙方原因人为损坏的设备设施恢复原状,若乙方无能力或未在规定的时间内恢复,由甲方派人修复,费用由乙方承担。

10、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议约定内容),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方有权另行安排其他单位完成,所发生的费用从乙方项目款中扣减,影响工期的责任由乙方承担。

1、产品验收后,乙方人员及自带设备设施在____日内清理撤离完毕做到工完场清,并自行承担有关费用。

2、乙方自行负责生产劳动力的组织、调配及管理,费用自理。 甲方不对乙方生产人员的工资、社保等劳务关系负责。

3、乙方在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业秘密不得将有关资料透露给任何第三方。 乙方应教育员工保守甲方的各项商业秘密如因乙方员工的原因经甲方允许事宜除外导致甲方有关的商业秘密泄露乙方应承担相应的法律责任。

四、材料、设备供应

1、甲方负责供应生产用材料及生产工具,乙方如临时需要申购材料需提前并在一天内向甲方递交书面材料,甲乙双方必须履行严格的交接手续,乙方必须指定人员清点数量、填写交接清单,乙方应有指定代表签名。

2、乙方在生产过程中使用甲方的设备及工量具时(不含啳尺及自然损坏内容),乙方要负责维修和保养,严禁任意损坏,如损坏乙方应向甲方赔偿损失,甲方在结算时扣回。

3、材料进厂后不得擅自运出生产现场,如发现甲方将处以乙方其材料价值加倍的罚款,情节严重上的送交司法部门处理。

五、安全生产 乙方在生产过程中必须加强管理,按有关规定采取各项安全保证措施,确保生产安全,否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。 乙方所有人员要积极主动的执行甲方发布的《安全设备操作规程》,要参与甲方组织的安全培训。

六、项目移交 乙方应在产品验收后规定日内,按甲方提出的整改内容限日整改,承包内容结束后,乙方按甲方规定日内撤出全部生产人员、(除收尾项目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,视同乙方延误工期,承担延误工期的违约责任。

七、因甲方材料供应不及时、生产计划变更或产量减小时造成的乙方人员误工或停工时,乙方应立即调整撒离部分(30%~40%)人员另行安排,余下的人员应由甲方组织工作内容并支付日工资。 十

八、合同争议 如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失,由甲乙双方协商解决。 协商不成可向甲方公司所在地法院提起诉讼。

九、其他 此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效,两份合同书具有同等法律效力。 附件《生产用工计划》。 合同未尽事宜,由双方按实际情况另行以书面形式协商解决。 甲方:

负责人:

联系电话:

签订日期:

乙方:

负责人:

联系电话:

签订日期:

合同变更协议书

甲方:

乙方:

甲、乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则,同意对________年____月____日双方签订的劳务清包合同作以下变更:

甲方:(签章)

乙方:(签名)

________年____月____日

________年____月____日

个人承包的合同5

甲方:

乙方:

公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:

一、公司承包给甲方经营,自年____月____日止,共计年。

二、甲方个人承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款 万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

三、甲方个人承包期间,经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。

四、在甲方个人承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

五、甲方个人承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

八、本协议经双方签字盖章后即生效。

九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。

十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。

甲方:

乙方:

时间:

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

宅基地确权有误应该怎么办

认为宅基地确权有误的,当事人任何一方或双方均可向当地乡镇政府或土地管理所等提出处理申请,当事人对其所作的处理决定不服的,可以在收到处理决定通知之日起15日内向上一级处理机关申请复议,上一级处理机关接到复议申请后,应在3个月内作出复议 ...
2023-12-04 15:21

建设工程施工合同无效违约条款的效力是怎么样的

建设工程施工合同无效违约条款无效。根据法律规定,合同被确认为无效之后,自始不具有法律效力,其中约定的违约金条款自然也无效,但一方当事人可以要求对合同无效有过错的一方当事人赔偿损失。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百五十五条 ...
2023-11-24 15:50

解除劳动合同赔偿金n+1(被公司辞退n+1怎么算)

有以下三种情况时,单位未提前30日进行书面通知,就与员工解除劳动合同,则需要给员工支付N+1的经济补偿:1、当出现劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作,法律依据《中华人民共和国劳 ...
法律
557热度

我被欠债人恐吓了应该怎么办

被欠债人恐吓了,可以报警处理,债权人要实现自己的债权,可以通过诉讼的方式处理,起诉的法定条件为,原告要与案件有直接利害关系,要有明确的被告,要有具体的诉讼请求及事实和理由等。 法律依据: 《民事诉讼法》第一百二十二条 起诉必须符合下 ...
2023-12-08 14:47

公司工程款拖欠(公司工程款拖欠怎么办找哪个部门投诉)

通过大量的案件分析发现,当事人在提起诉讼时,诉讼请求仅为工程款和(或)利息,再加案件诉讼费,很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,拖欠承包工程款优先受偿权是可以作为一项独立的诉讼请求 ...
法律
5热度

一人有限责任公司对公司债务承担的责任

一人有限责任公司的股东如果不能证明公司的财产独立于其自己的财产,则应当对公司债务承担连带责任,一般公司作为独立的法人,享有独立的法人财产,以公司全部的财产对债务承担偿还责任。 法律依据: 《中华人民共和国公司法》第三条 公司是企业法 ...
2023-12-29 14:39

工程结算结果有异议怎么办(工程结算第三方审计公司)

工程结算有争议找哪个部门法律主观:工程结算争议解决途径:工程不结算可以找劳动局、仲裁委或司法部门,如公安局、人民法院等,工程结算有争议如何解决法律分析:工程结算争议解决途径:工程不结算可以找劳动局、仲裁委或司法部门,如公安局、人民 ...
法律
982热度

离婚的过错应该怎么认定

离婚的过错应该通过以下行为认定:夫妻一方当事人在婚姻关系存续期间与他人重婚、与他人在外同居、对配偶实施家庭暴力、虐待遗弃家庭成员的行为,或者是当事人还存在其他重大过错。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条 有下列情 ...
2023-12-08 15:36

公司拖欠包工头工程款怎么办(劳动监察大队不给解决问题怎么办)

包工头拖欠工程款怎么办法律主观:公司拖欠包工头工程款首先可以通过协商解决,再者可以请求支付令,支付令是指人民法院根据债权人的申请,依法作出的督促债务人为一定给付义务的法律文书,最后可以向人咐陪州民法院提起诉讼乱察,寻求法律途径:如 ...
法律
894热度

借款人不按期还钱应该怎么办呀

借款人不按期还钱,则出借人可以先与其协商,协商不成的,可以申请仲裁或者直接提起诉讼,如果当事人要提起诉讼,需要注意起诉的法定条件为原告要与本案有直接利害关系,要有明确的被告,要有具体的诉讼请求及事实和理由等。 法律依据: 《民事诉讼 ...
2023-11-07 15:45

装修公司工程款担保(让装修公司装修工程款怎么给)

此前于2018年11月发布的《关于做好保障农民工工资支付工作的通知》中,清远住建局已提出:在工程建设领域推行工程款支付担保制度,采用经济手段约束建设单位履约行为,预防工程款拖欠,结合实践细化规定,《通知》实际上对《条例》“建设单位与施工 ...
工程
146热度

建筑公司转让建设用地使用权需要登记吗

建筑公司转让建设用地使用权需要登记。根据法律规定,转让建设用地使用权的,使用权人向不动产登记机构登记后,方发生效力;没有登记的,不发生效力。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第二百零九条 不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法 ...
2024-01-03 16:20

个人与公司的工程承包合同应该怎么写

4、双方约定的标准、具体为:五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式:1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算,并按下列约定执行:(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)工程 ...
法律
692热度

合同被换页了应该怎么办

合同被换页了应该与另一方当事人进行协商,协商不成的,向人民法院提起诉讼,申请合同换页鉴定,确定合同无效。根据法律规定,对合同内容的变更必须在合同当事人协商一致后进行,一方当事人单方面变更合同内容的,对另一方当事人不发生效力。 法律 ...
2023-11-24 15:42

装饰公司拖欠工程款怎么解决(装饰公司拖欠工程款怎么办)

拖欠装修工程款不给的,债权人可以向陵宏人民法院提起诉讼,只要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院,要注意原告要与案件有直接利害关系,有明确的被告,有岩宴具体的诉讼请求及事实和理由等,3、如果没有约定仲裁条款, ...
法律
33热度

夫妻共同财产的不当得利应该怎么处理

夫妻共同财产的不当得利应及时归还,否则双方都要为此承担法律责任;夫妻在婚姻关系存续期间,由一方或是双方获得的工资、奖金、劳务报酬;生产、经营、投资的收益原则上都是夫妻共同财产,对夫妻共同财产,双方在离婚时应该协议处理,协议不成的,由 ...
2023-11-16 16:18

个人工程欠款起诉状怎么写

3、工程欠款起诉状首先写明标题欠条起诉状,其次写明原告、被告的姓名、身份证号等信息,以及诉讼请求和事实与理由,最后,写明受诉人民法院的名称及原告的姓名以及起诉时间,工程欠款起诉状首先写明标题欠条起诉状,其次写明原告、被告的姓名、身份 ...
法律
55热度

合同纠纷双方违约法院应该怎么判决

合同纠纷双方违约法院会判决合同双方当事人各自承担相应的违约责任,具体根据过错的大小按比例承担。根据法律规定,合同当事人都有违反合同约定的行为时,应当各自承担相应的责任,当事人一方违约造成对方损失,而对方对损失的发生也有过错的,可以 ...
2023-12-19 14:35

公司破产拖欠员工工资怎么处理(公司破产拖欠员工工资不给怎么办)

公司破产欠员工工资怎么办法律主观:《违反和 解除劳动合同 的经济补偿办法 》第三条 用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的,以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的,除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之 ...
法律
885热度

夫妻家暴一方不想离婚的应该怎么处理

夫妻一方遭受家庭暴力,另一方不同意离婚的,可以按以下情形维护自己的权益: 可以向居民委员会、村民委员会、妇女联合会等单位投诉、反映或者求助。 可以向公安机关报案。 可以向人民法院申请人身保护令。 如果一方遭受家暴的可以申请离婚,另一方 ...
2023-09-05 16:09

个人欠公司的欠条怎么写,公司欠个人欠款条怎么写

个人借给公司的欠条怎么写法律分析:标题一定要写&ldquo,欠条的标题一般由文种名构成,即在正文上方中间以较大字体写上&ldquo,(一)标题 欠条的标题一般由文种名构成,即在正文上方中间以较大字体写上&ldquo,法律分析:范本:借款人(身份证号),出 ...
债权
0热度

父母赠与的房屋产权应该怎么处理

父母赠与的房屋产权的处理为若是婚后赠与并且没有明确只归一方的,则是属于共同的财产。离婚时应当进行分割,可以约定一方享有财产所有权并对另一方进行补偿。若是婚前赠与的,属于个人财产。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一千零六十三条 ...
2023-11-06 14:55

公司拖欠工资怎么赔偿(公司拖欠工资怎么赔偿和补偿)

【法律依据】:《中华人民共和国劳动合同法》第三十条用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬,《中华人民共和国劳动合同法》第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬,第四 ...
法律
155热度

别的公司欠钱不还,怎么办

1、电话催收付款。电话催款人员应具备以下条件:一是专业知识,比如合同、付款条件、供应商和客户的权利和义务等;二是谈话技巧比如步骤、说话口气、火候的掌握等。2、信函催收付款。信函催帐有以下的优点:采用信函进行催帐是非常正式的,最重要的 ...
2023-11-06 15:27

简单的个人承包合同应该怎么写(简单个人土地承包合同怎么写)

2. 乙方负责车间生产人员的组织,由甲方统一管理,在不违反劳动法和厂规厂纪的情况下,乙方可根据生产的实际情况对车间工作人员作以调整,录用和辞退员工乙方须写出书面报告须经生产厂长和公司人事部同意,4. 乙方工作人员按甲方提供图纸,产品数量 ...
合同
840热度

公司债务夫妻是否共同承担

公司债务夫妻不是共同承担,只要该公司不是为夫妻共同生活、家庭生产经营所设立,债务也是夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负,那么该债务就可以认定为是夫妻个人的债务,由债务人用其个人财产清偿,配偶不承担偿还责任 ...
2024-01-03 15:31

公司向个人打工程款避税(公司打工程款一般几点)

虽然说公转私的情况企业中会时有发生,但是公司账户转账给个人,不一定就涉及到交税,法律客观:《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还 ...
工程
218热度

公司恶意拖欠工程款怎么办

2、法律主观:如果是在当事人经过多次协商支付工程款,而对方拖欠工程款不给时,那么只能通过法律途径,到人民法院起诉,公司欠工程款怎么办1、法律主观:工程款被拖欠 ,可通过以下途径讨要:通过电话和函件催收,4、公司欠工程款怎么处理对于因没有 ...
工程
901热度