工程索赔中承包人预期可得利益索赔的情况有哪些

在线问法 时间: 2023.09.20
710
法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,第八百零四条 因发包人的原因致使腊缓扒工程中途停哪哪建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容:

1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失;

2、工程设计变更导致工期延长春举的损失;

3、发包人未按合同约定向承包人供虚森衫应材料、设备造成的损差腔失;

4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。

法律依据

《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

法律分析:在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件,必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计轮昌变更。在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,这必然造成施工成本比原计划增加,工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。

法律依据:《中华人民共和国民法典》

第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条 因发包人的原因致使腊缓扒工程中途停哪哪建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括(  )。

【答案】:A,C

本题考查的是索赔管理。补偿利润的情汪友况只有六种,分别是:

(1)延误发放激让图纸;

(2)延误移交施工现场;

(3)承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误;

(4)非承包人原因检验导致施工的延误;

(5)业主提前占用工程;

(6)对竣工检验的干明陵局扰。

工程中什么情况可以索赔利润

法律主观:

建筑工程的索赔可以索赔利润吗要看情况来定。如果是由大姿岩于工程范围的变更(如计划外的工程、大规模的工程变更)和施工条件变化引起的索赔,可以索赔利润。

法律客观:

《民法典》第五百八十四条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,册御损失赔偿额应当相滚御当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

工程索赔中承包人预期可得利益索赔有几种情况

法律分析:三种。第一种是合同采用《建设工程施工合同》的,根据通用条款第44条,发包人原因引起弊没的合同终止;另孙卜并一种是承发包双方签订的施工合同未采用示范文本的;第三种是发包人单方面删除合同工作。

法律依据:《中华人民共和国劳动法》 第八十九条 用人单位制定的劳动规章制度违反法则迹律、法规规定的,由劳动行政部门给予警告,责令改正;对劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。

工程索赔有哪些

工程索赔的范围包括:

1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔;

2、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;

3、由于业主和工程师方面的原因,引起施工轿指哗临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的闭行索赔。

【法律依据】

《中华人民共和民法典》第八百零二条

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和逗颂构件积压等损失和实际费用。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

拆迁中什么情况下可以提出行政诉讼

拆迁中以下情况下可以提出行政诉讼: 1、拆迁决定程序不合法,未依法获得批准; 2、拆迁时政府存在非法强拆行为; 3、遭遇强拆,报警后公安部门不作为; 4、其他可以提起行政诉讼的情形。 法律依据: 《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十四条 被征收 ...
2024-01-03 16:03

承包人将工程分包他人所签订合同是否一律无效?

不一定。转包、违法分包合同因违反法律、行政法规的强制性规定从而无效,但承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。但是,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同 ...
2023-11-24 16:14

提出工程索赔的依据有哪些

关于建筑工程的索赔法律法规有:《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款,建设部发布的建设工程各种示范文本,也可以作为行业惯例,作为工程索赔的法律依据,关于建筑工程的索赔法律法规有:《民法总则》、《合同法》、《建筑法 ...
法律
277热度

代书遗嘱立遗嘱人没有签字生效情况是怎样的

代书遗嘱立遗嘱人没有签字不生效。根据我国相关法律规定,代书遗嘱其中一个生效要件是,要有遗嘱人进行签字,如果遗嘱人没有进行签字的,代书遗嘱是不能生效的。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一千一百四十条 下列人员不能作为遗嘱见证人 ...
2023-11-06 15:11

拖欠工程款整改情况(拖欠工程款最快最直接的解决电话)

给你提出以下建议,供你参考:一、合同的有效性问题,一些建筑工程诉讼中,工程款的取得首先要解决合同的有效性问题,由于目前建筑市场中普遍存在挂靠、借用资质的现象,因此这些都会导致施工合同的无效,还有就是是否存在转包、违法分包的情况,这 ...
工程
218热度

合同履行不明确的情况法律如何规定

合同履行不明确的情况的法律规定: 1、合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充。 2、如果当事人无法达成补充协议的,可以按照合同有关条款或者交易习惯确定。 法律依据: 《中华人民共和国 ...
2023-10-31 14:55

建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况有哪些

发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失,以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失,发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:(1)工程或工程的任何部分对土 ...
民事
105热度

工程欠款诉讼时效是多久

工程欠款纠纷的诉讼时效是三年,在权利人知道或者应当知道其权利受到损害及义务人之日起计算,但是权利损害超过二十年的,人民法院也不再保护,有特殊情况的,可以申请延长。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保 ...
2023-11-29 15:34

建筑工程索赔补偿标准是什么(建筑工程不可抗力索赔原则是什么)

二、合同违约金法定上限根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人可以约定一方违约时应当根据歼大告违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,法律客观:《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可 ...
法律
143热度

对管辖有争议或者情况特殊的刑事案件可以由什么管辖

对管辖有争议或者情况特殊的刑事案件可以由共同上级公安机关指定管辖。根据法律规定,对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。对情况特殊的刑事案件,也可以由共同的上级公安机关指 ...
2023-12-11 16:08

工程索赔时效是多长时间(保险索赔时效是多长时间)

工程索赔期限是多少天法律分析:索赔事件发生28天以内法律依据:《建设工程蠢敏冲带歼施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款第19.1条 根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:(1) ...
法律
857热度

发包人未对隐蔽工程及时进行检查,承包人能否据此顺延工期?

可以。 《民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2023-11-24 16:22

工程质量责任由发包方承担的例外情况有哪些

建设工程质量纠纷的责任承担建设工程质量问题产生的原因在实践中较为复杂,不同情形下承担责任的主体及责任承担方式也都存在差异,《民法典》《建筑法》区分不同情况做出了规定,具体情况如下:(一)发包人发包人承担建设工程质量责任的方式主要有 ...
法律
22热度

集体合同只有在什么情况下才能生效

集体合同在报送劳动行政部门之后,劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的情况下才能生效。集体合同是指以一个雇主或一群雇主,或者一个或几个雇主组织为一方,一个或几个有代表性的工人组织为另一方,各方之间缔结的关于劳动条 ...
2023-11-24 15:42

被车辆撞伤可以索赔哪些费用(被车辆撞伤可以索赔哪些费用对方非要走保险的情况下)

人被车子撞了可以索赔什么费用法律分析:发生交通事故致人损伤的,其赔偿是液答根据责任划分来赔偿的,如机动车全责,则须赔偿医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费,必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费、误工费等费用,死亡伤残赔偿限额 ...
法律
576热度

什么情况就算拿了结婚证也不受法律保护

即便拿了结婚证,以下情况也可能导致婚姻关系不受法律保护: 婚姻登记无效:如果婚姻登记过程中存在违法、违规行为,如一方提供虚假身份证明、冒名顶替等,导致婚姻登记无效,那么这段婚姻关系不受法律保护。 未办理结婚登记:如果双方未按照法律规 ...
2023-09-05 16:10

工程款履约情况怎么填写(工程履约保函最新规定)

完成建设工程设计和合同约定的各项内容,自行设计或者使用你们上级单位规定的表格,按照合同约定的关键部位检验批或分部分项工程及单位工程专案列出,并标明已分步验收,将主要内容填写清楚即可,完成建设工程设计和约定的各项内容,自行设计或者使 ...
工程
112热度

建设工程施工合同纠纷中有哪些需承担连带责任情形?

法律规定需承担连带责任的情形: 1.当事人为法人,法人分立的,分立后的法人承担连带责任。债权人和债务人另有约定的除外。 2. 当事人出现“公司法人格混同”情形的,出资人和公司承担连带责任。 3. 代理人和相对人恶意串通,损害被代理人合法权益 ...
2023-11-24 16:14

工程索赔中承包人预期可得利益索赔的情况有哪些

法律分析:在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件,法律分析:在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向 ...
债权
490热度

想要离婚,如何保障最大利益

如果您想要离婚,以下是一些可以考虑的措施,以保障自己的最大利益: 1. 寻求离婚律师的帮助:寻求专业的离婚律师的帮助非常重要。律师将指导您整个过程,包括如何处理财产、抚养权、赡养费等问题,并帮助您处理所有法律文件和程序。 2. 收集证 ...
2023-04-23 14:44

工程索赔需要搜集哪些证据

2、法律分析:工程索赔的主要依据是:招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签署记录、批准的施工进度计划、工程图纸和技术规范等,工程索赔承包人能提供的证据包括哪些1、.招标文件、合同文本及附件,其他各种签约(备忘录、修正 ...
工程
2热度

夫妻共同财产,一方不知情的情况下,买卖有效吗

夫妻共同财产,一方不知情的情况下,买卖无效。在未经配偶允许的情况下,夫妻一方不可以私自将双方的共同财产进行变卖,夫妻共同财产属于共有财产,需要经过双方同意才能对此进行处分,即使一方将财产进行出卖,其出卖行为也依法不具有法律效力。 ...
2023-10-26 15:54

建设工程施工合同无效违约条款的效力是怎么样的

建设工程施工合同无效违约条款无效。根据法律规定,合同被确认为无效之后,自始不具有法律效力,其中约定的违约金条款自然也无效,但一方当事人可以要求对合同无效有过错的一方当事人赔偿损失。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百五十五条 ...
2023-11-24 15:50

工程索赔中承包人预期可得利益索赔的情况有哪些

法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,第八百零 ...
法律
710热度

土木工程建设监理什么是索赔

3、尽可能通过协商达成一致监理工程师在处理和解决索赔问题时,应及时地与建设单位和承包单位沟通,监理工程师通过对合同的监督和跟踪,不仅可以及早发现干扰事件,也可以及早采取降低干扰事件的影响,减少双方损失,还可以及早了解情况,为合理解决索赔提 ...
法律
458热度

什么情况属于工程合同诈骗

3、法律主观:合同诈骗 是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为,2、法律主观:合同诈骗,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手 ...
法律
173热度